Образец Договора Технического Обслуживания И Ремонта Автомобилей

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

ДОГОВОР N _ на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

г. "_"_ _ г.

, в лице , действующ_ на основе _, именуем в ближайшее время "Подрядчик", что, и _, в лице _, действующ_ по причине , именуем затем "Заказчик", несколько с иной стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы соответственно с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту. "автомобиль"):

Марка _, модель _;

государственный номерной знак ;

номера основных агрегатов: _;

цена автомобиля на момент заключения Договора_;

1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются с целью его содержания исправны, соответственно с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем учитывая условий эксплуатации.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его собственность на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не надо.

Передавая автомобиль Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/иначе говоря ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в каком отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запчастей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запчастей и материалов указав их точного наименования, описания и цены.

4.5. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с применением запчастей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запчасти и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.7.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на базе тарифов, определенных в Приложении N 3.5 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

3.5.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.7.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

4.5.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.7.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, согласно с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

Читайте так же

Ford отзывает около четырех тысяч автомобилей в Ро... По словам веб-сайта Росстандарта, Ford напоминает около 4000 автомобилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga в Российской Федерации из-за возможных проблем с сцеплением. Обзор подлежит 3968 автомобилей, проданных с 2011 по 2016 год. «Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой ​​коробкой передач, является возможность взлома на нажимной...
Немецкие автовладельцы массово отказываются от диз... Экспорт подержанных дизельных автомобилей из Германии в текущем году увеличился на 20,5% и составил 240 тыс. Единиц, сообщает Autostat.ru. Дизельные двигатели теряют популярность в развитых странах Европы trucktrend.com Самые популярные немецкие дизельные двигатели в этот период находились в Украине, которая экспортировала на 136% больше а...
Карагодин В И Ремонт Автомобилей И Двигателей... Основы проектирования и ремонта автомобилей Реферат на тему Основы проектирования и ремонта автомобилей ТО и ТР автомобилей 73 кб. Технология ремонта автомобилей 659 кб. Проект участка для текущего ремонта электрооборудования 34 кб. Технологический процесс техобслуживания и ремонта автомобилей 58 кб. Организация ТО и ремонта автомобилей. Упра...
Работает Ли Программа Утилизации Старых Автомобиле... Программка утилизации автомобилей в 2018 году Наше правительство поддерживает российский автопром всеми доступными методами, используя при всем этом самые разные инструменты для увеличения спроса. Программа утилизации старых авто В текущем году для этих целей из бюджета страны были выделены деньги в размере 60 миллиардов. рублей. Как работает новая...

3.1.2. Не позднее _ (_) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших на протяжении выполнения работ, и необходимости, по этой причине, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. Одновременно Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. Если необходимо Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых согласно заключенного договора работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности своей фирмы для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий указав времени возобновления работы.

3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика на протяжении всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.5. Подрядчик вправе:

3.4.5.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.4.5. Требовать оплаты выполняемых работ соответственно с условиями настоящего Договора.

3.4.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, для которого предназначена конструкция необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.3. Для которого предназначена конструкция обнаружения непригодности или недоброкачественности запчастей и/как еще его называют материалов, предоставленных Заказчиком согласно с п. 2.7.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ иначе говоря создают невозможность их завершения за период, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, иначе говоря несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Договор на ремонт автомобиля образец

Приобрести набор для вытягивания вмятин на автомобилях .

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.4.2.4. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.3. Своевременно целиком производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, дополнительно работы, выполняемые третьими лицами если проход, предусмотренном подп. 3.3.5.3 настоящего Договора.

3.4.4. На протяжении дней начиная с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в согласовании с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

Образец договора технического обслуживания и ремонта автомобилей.

3.5 Заказчик может:

3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/по другому ремонту автомобиля.

3.5.3.5. Проверять ход и качество выполнения работ согласно заключенного договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков для которого предназначена конструкция, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду по другому выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.5.4. Если в свое время выполнения работ станет очевидным, что они не будут изготовлены по всем правилам. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенное время этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет применения Подрядчика, в добавок потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику иначе говоря его представителю после {рабочей оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, для представителя Заказчика. также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.5. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, кроме того объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить о такой ситуации Подрядчику. Указанные недостатки необходимы описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться у них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору по другому иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), включая такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить про это Подрядчика в разумный срок.

4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запчастей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ учитывая стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запчастей и материалов, и конечно возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Читайте так же

Kia Rio — лидер продаж рынка легковых автомобилей ... С января по июнь 2018 года в Москве было продано 112 тысяч новых автомобилей, что на 15% выше, чем за тот же период в 2017 году, сообщает Autostat.ru. Kia rio Майк арендует автомобиль Первое место по продажам продолжает удерживать корейская модель Kia rio, который был приобретен 7120 покупателями, что на 15% выше, чем в 2017 году. Второ...
Нужно ли ремонтировать бампер из-за сколов и царап... Нужно ли ремонтировать бампер из-за чипсов и царапин на краске Подавляющее большинство российских владельцев автомобилей чрезвычайно чувствительны к безопасности появления своих автомобилей. В каких случаях этот подход лишен практического значения? Красота, как известно, требует жертвы, и подавляющее большинство владельцев автомобилей готовы дове...
Работает Ли Программа Утилизации Старых Автомобиле... Программка утилизации автомобилей в 2018 году Наше правительство поддерживает российский автопром всеми доступными методами, используя при всем этом самые разные инструменты для увеличения спроса. Программа утилизации старых авто В текущем году для этих целей из бюджета страны были выделены деньги в размере 60 миллиардов. рублей. Как работает новая...
Водителям придумали новое ограничение по ОСАГО... Страховщики подготовили поправки к закону «Об ОСАГО». Согласно тексту проекта поправок, разработанного Российским союзом страховщиков автотранспортных средств, водители обязаны сообщать о страховом случае в течение пяти дней после инцидента. Подобные ограничения действуют в настоящее время только при регистрации аварии на Europrotocol. Если дорожн...

5.1. Если проход рабочий вариант по другому частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запчастей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить относительно этого Заказчика и в -дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запчасти и материалы) аналогичного качества либо возместить в -кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запчастей и материалов), кроме того расходы, понесенные Заказчиком.

5.5. Если проход нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность иначе говоря ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.

5.3. В случае между Заказчиком и Подрядчиком разногласий на предмет недостатков выполненных работ как еще его называют их причин Подрядчик обязан по своей инициативе как еще его называют по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей диплом.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) в которой требуется она проводилась, в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Подрядчик и Заказчик поровну.

5.4. Когда, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, по другому с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.5. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора по другому иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, случаются предъявлены при приемке выполненных работ, в течении выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ. за период гарантийного срока, а при его отсутствии. в разумный срок, во время двух лет со следующего дня приемки выполненных работ.

Срок гарантийной на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен срок гарантийной, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц как еще его называют непреодолимой силы.

5.8. Если проход нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки на сумму _ () рублей за в любой день нарушения срока.

5.9. Если проход нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки на сумму _ () рублей за в любой день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цена работ устанавливается Сторонами соответственно с Приложением N 2.7 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.4. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления финансовых средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Нашему клиенту остается разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2.7. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает по причине с даты его подписания Сторонами и действует до "_"_ г.

8.3. Настоящий Договор вам понравятся расторгнут по соглашению Сторон, в добавок когда, установленных действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Что остается сделать нашему клиенту приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, на один для всех Сторон.

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, и конечно иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют о данном себя.

9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

Читайте так же

Немецкие автовладельцы массово отказываются от диз... Экспорт подержанных дизельных автомобилей из Германии в текущем году увеличился на 20,5% и составил 240 тыс. Единиц, сообщает Autostat.ru. Дизельные двигатели теряют популярность в развитых странах Европы trucktrend.com Самые популярные немецкие дизельные двигатели в этот период находились в Украине, которая экспортировала на 136% больше а...
Водителям придумали новое ограничение по ОСАГО... Страховщики подготовили поправки к закону «Об ОСАГО». Согласно тексту проекта поправок, разработанного Российским союзом страховщиков автотранспортных средств, водители обязаны сообщать о страховом случае в течение пяти дней после инцидента. Подобные ограничения действуют в настоящее время только при регистрации аварии на Europrotocol. Если дорожн...
Нужно ли ремонтировать бампер из-за сколов и царап... Нужно ли ремонтировать бампер из-за чипсов и царапин на краске Подавляющее большинство российских владельцев автомобилей чрезвычайно чувствительны к безопасности появления своих автомобилей. В каких случаях этот подход лишен практического значения? Красота, как известно, требует жертвы, и подавляющее большинство владельцев автомобилей готовы дове...
Volkswagen Group укрепляет лидерство среди мировых... Мировой рынок автомобилей продолжил рост в первой половине 2018 года, сообщает Focus2move.com. Так, в мире за этот период было продано 46,1 млн автомобилей, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2017 года. Volkswagen Group остается неизменным лидером мирового рынка volkswagenag.com Эта тенденция позволяет прогнозировать, что отметка в 1...

Автор записи: Kathririn